山西省晉城市中級人民法院
民事二審判決書(shū)
建設工程施工合同糾紛（2021）晉05民終697號
上訴人（原審原告）：趙某，男，漢族，1953年12月20日生，個(gè)體戶(hù)，現住河南省沈丘縣。
委托訴訟代理人：翼某，北京中倫文德太原律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告）：晉城市圣拓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,住所地：晉城市城區晉韓路宜家輕紡城5樓，統一社會(huì )信用代碼：×××。
法定代表人：李某1，該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人；王寧霞，該公司員工。
委托訴訟代理人：董某，山西丹河律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告）：晉城市城區西街街道辦事處景德橋社區居民委員會(huì )，住所地：晉城市西大街928號。
法定代表人：李某2，任主任。
委托訴訟代理人：程某，山西權洲律師事務(wù)所律師。
被上訴人（原審被告）：晉城市城區宜居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，住所地：山西省晉城市城區鳳臺西街666號后院平房，統一社會(huì )信用代碼：×××。
法定代表人：梁某，該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人：?jiǎn)棠?，山西弘毅律師事?wù)所律師。
一審法院查明：2017年，被告圣拓公司開(kāi)始在被告景德橋居委會(huì )的景德橋回遷地開(kāi)挖基坑，當時(shí)由于基坑沒(méi)有進(jìn)行專(zhuān)家論證不能進(jìn)入施工。2017年，原告組織進(jìn)行了專(zhuān)家論證，為被告圣拓公司墊付10萬(wàn)元專(zhuān)家評審論證及設計費。2018年7月18日，被告景德橋居委會(huì )主任李某2組織晉城城區兩位副區長(cháng)、圣拓公司閆正林項目經(jīng)理，邢國華項目副經(jīng)理、晉城市設計院張宇彤總工、山西九鼎恒遠工程項目管理有限公司秦云崗、來(lái)發(fā)爐監理工程師、原告趙某等共同參加地基驗槽會(huì )議。2018年8月13日，被告圣拓公司與原告簽訂進(jìn)場(chǎng)協(xié)議，主要約定：圣拓公司將景德橋社區回遷樓工程發(fā)包給原告，同意原告于2018年8月13日前進(jìn)駐工地進(jìn)行施工，施工范圍包括但不限于測量放線(xiàn)、土地平整、樁基工程、臨時(shí)設施工程。在簽訂正式的建設工程施工合同前，如遇工地無(wú)法正常施工或收回等問(wèn)題，雙方按照原告實(shí)際完成工程量（含現場(chǎng)簽證）參照2018版《山西省建筑工程預算定額》《山西省安裝工程預算定額》和施工同期《晉城工程造價(jià)信息》協(xié)商確定結算價(jià)款，最終結算工程量須經(jīng)圣拓公司、原告、監理單位三方簽字。2018年底，圣拓公司按原告實(shí)際所干工程量的75%支付原告工程款等內容。進(jìn)場(chǎng)協(xié)議簽訂后，原告進(jìn)行了一、二號樓的打樁、灌注、注漿等施工。后由于圣拓公司沒(méi)有辦理齊全施工手續，原告在2018年底停工。2019年5月左右，被告景德橋居委會(huì )出面不讓原告繼續施工，原告退場(chǎng)，被告宜居公司進(jìn)入工地使用原告施工工程繼續進(jìn)行施工。另查明：在審理過(guò)程中，原告依法申請對案涉工程中原告已完成的工程量及工程造價(jià)進(jìn)行司法鑒定，一審法院受理后依法移送山西省晉城市中級人民法院進(jìn)行司法鑒定。經(jīng)鑒定，鑒定建筑工程總價(jià)為6048041.3元。此外，原告提交的地基驗槽會(huì )議簽到表中項目負責人一欄有邢國華本人簽字，但在一審法院對邢國華詢(xún)問(wèn)時(shí)，未認可是其本人簽字，故原告申請對涉案證據中地基驗槽會(huì )議簽到表上的“邢國華”簽字筆跡是否為本人所簽進(jìn)行司法鑒定，一審法院受理后依法移送山西省晉城市中級人民法院進(jìn)行司法鑒定。經(jīng)鑒定，標署日期為2018年7月18日《地基驗槽會(huì )議簽到表》第三行“項目負責人”處“邢國華”的簽名字跡是出自邢國華筆跡。
一審法院認為，本案爭議焦點(diǎn)有：1、三被告是否為本案適格主體，是否應承擔支付案涉工程款本息的民事責任？2、案涉鑒定機構及人員是否具備鑒定資質(zhì)，鑒定費用應由哪一方承擔？3、案涉工程量及工程價(jià)款具體為多少？專(zhuān)家評審論證及設計費、停窩工、機械停滯費、材料費、規費和利潤等費用是否應計算在內？4、案涉工程款利息是否應當計算，起算日期為何時(shí)？經(jīng)過(guò)對原被告提供的相關(guān)證據及事實(shí)分析，一審法院認為：
關(guān)于爭議焦點(diǎn)1:首先，被告圣拓公司認為《進(jìn)場(chǎng)協(xié)議》中僅有李某1個(gè)人簽名，無(wú)公司蓋章，故對公司不產(chǎn)生效力。但根據我國民法典第六十一條之規定：依照法律或者法人章程的規定，代表法人從事民事活動(dòng)的負責人，為法人的法定代表人。法定代表人以法人名義從事的民事活動(dòng)，其法律后果由法人承受。李某1作為被告圣拓公司的法定代表人，在進(jìn)場(chǎng)協(xié)議中的法定代表人處簽字，可知李某1系代表圣拓公司行使職權，故以公司名義對外作出的行為理應由圣拓公司承擔責任。其次，被告圣拓公司稱(chēng)其未向原告簽發(fā)開(kāi)工通知和提供施工藍圖，是原告擅自進(jìn)場(chǎng)施工。一審法院認為，如果原告擅自進(jìn)場(chǎng)施工，被告不可能在長(cháng)達一年之久都未發(fā)現此事并加以阻攔，這并不符合一般生活常理，加之有2018年7月18日的案涉工程地基驗槽會(huì )議簽到表明確記載建設單位是景德橋居委會(huì )、鑒定意見(jiàn)處有圣拓公司邢國華簽字；案涉工程深基坑專(zhuān)家論證會(huì )由景德橋居委會(huì )組織召開(kāi)；和施工資料中旋挖機成孔灌注記錄有建設單位圣拓公司樊金旗、監理單位來(lái)發(fā)爐簽字等證據在旁佐證，較為充分說(shuō)明：對于原告進(jìn)場(chǎng)施工之事，被告圣拓公司和景德橋居委會(huì )是知曉并同意的。據此，兩被告與原告形成事實(shí)上建設工程施工合同關(guān)系，是本案適格被告。再者，根據《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第一條第二項規定：“建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據合同法第五十二第（五）項的規定，認定無(wú)效：（一）承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的?！奔暗诙l規定：“建設工程施工合同無(wú)效，但建設工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應予支持?！北景钢性孀鳛樽匀蝗藷o(wú)施工資質(zhì)，故《進(jìn)場(chǎng)協(xié)議》應屬無(wú)效，但根據原告提供的委托法院進(jìn)行司法鑒定出具的《工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)》、施工項目資料以及客觀(guān)存在的已施工工程等證據可以證明原告為案涉工程實(shí)際施工人，且并無(wú)證據證明案涉工程存在質(zhì)量問(wèn)題。據此，根據權利義務(wù)相一致原則，為保護實(shí)際施工人的權利，原告請求支付工程價(jià)款有事實(shí)及法律依據，予以支持，兩被告應當承擔支付案涉工程款本息的民事責任。對于被告宜居公司，首先，根據其提供的城自然資發(fā)[2019]41號《關(guān)于景德橋社區回遷安置樓用地審批意見(jiàn)》等相關(guān)證據，充分證明被告宜居公司是依法依規通過(guò)公開(kāi)出讓方式取得建設用地使用權實(shí)施建設工程項目建設，原告要求支付案涉工程款及利息的訴求是基于其2018年底之前的施工行為，與被告圣拓公司與景德橋居委會(huì )存在法律上的權利義務(wù)關(guān)系，但與被告宜居公司并無(wú)直接的法律關(guān)系。其次，原告認為根據權利義務(wù)相一致原則，被告宜居公司接受使用原告的施工工程沒(méi)有合法依據，屬于不當得利的主張，不屬于本案案由涉及范圍，不予支持。因此，被告宜居公司無(wú)需承擔支付案涉工程款本息的民事責任。
關(guān)于爭議焦點(diǎn)2：第一，關(guān)于案涉鑒定機構及人員是否具備鑒定資質(zhì)的問(wèn)題。根據《山西省司法鑒定條例》第十三條及第十五條第一項之規定，司法鑒定人應當從事相關(guān)工作5年以上；未取得司法鑒定人執業(yè)證書(shū)的，不得從事司法鑒定活動(dòng)。首先，雖然本案鑒定人員取證未滿(mǎn)5年，但是并不等同于未從事相關(guān)工作5年以上，被告也未提供相應證據予以證明，故不能直接認定其不符合從事司法鑒定活動(dòng)資格。其次，被告圣拓公司認為兩名鑒定人員未取得司法執業(yè)許可證不能從事司法鑒定活動(dòng)，但河南英華咨詢(xún)有限公司屬于人民法院指定的工程造價(jià)類(lèi)鑒定單位之一，具有工程造價(jià)審核和鑒定資格，且根據《全國人大常務(wù)委員會(huì )關(guān)于司法鑒定管理問(wèn)題的決定》第二條規定，國家對四類(lèi)司法鑒定業(yè)務(wù)的鑒定人和鑒定機構實(shí)行登記管理制度，分別是法醫類(lèi)鑒定、物證類(lèi)鑒定、聲像資料類(lèi)鑒定、根據訴訟需要由國務(wù)院司法行政部門(mén)商最高人民法院、最高人民檢察院確定的其他應當對鑒定人和鑒定機構實(shí)行登記管理的鑒定事項。工程造價(jià)類(lèi)咨詢(xún)鑒定機構并未明確規定為需登記管理的機構，即工程造價(jià)類(lèi)鑒定機構和鑒定人員無(wú)須通過(guò)司法行政機關(guān)核準登記發(fā)證這一程序即可從事有關(guān)工程造價(jià)的司法鑒定工作。據此，被告圣拓公司以鑒定人員未取得司法執業(yè)許可證而否認其司法鑒定資格無(wú)事實(shí)和法律依據，不予支持。第二，關(guān)于鑒定費用承擔問(wèn)題。首先，關(guān)于工程造價(jià)鑒定費118640.74元，原告認為該鑒定費系由三被告拒不與其結算支付工程款導致，應共同承擔案涉工程鑒定費。一審法院認為，工程造價(jià)鑒定費系被告不認可原告主張導致，鑒定結果與原告主張也未完全符合，故對于該筆鑒定費原被告雙方均存在過(guò)錯，根據公平合理原則，應由雙方按比例承擔。關(guān)于筆跡鑒定費，因鑒定行為之所以發(fā)生，是被告圣拓公司邢國華不承認筆跡是其本人所簽引起，被告圣拓公司有為自己的過(guò)錯行為承擔不利后果的責任，故2000元的筆跡鑒定費用應由被告圣拓公司承擔。
關(guān)于爭議焦點(diǎn)3：第一，關(guān)于案涉工程量及工程價(jià)款問(wèn)題。原告主張應按照法院委托鑒定機構出具的鑒定意見(jiàn)6048041.3元計。但原告提供的簽證單大部分屬于其單方制作，只有其本人或者其公司簽名，并無(wú)建設單位和監理單位簽字蓋章，也沒(méi)有其他直接證據加以佐證，無(wú)法充分證明鑒定意見(jiàn)中的工程全部為原告施工建設而成。其中。1#樓和2#樓的旋挖鉆孔灌注樁記錄有被告圣拓公司人員和監理單位簽字證明原告進(jìn)行了樁基1#、2#樓鉆孔灌注樁等工程建設；關(guān)于土方開(kāi)挖方案及基坑安全的監理工程師聯(lián)系單有山西九鼎恒遠工程項目管理有限公司的簽字蓋章，加之深基坑專(zhuān)家論證會(huì )議簽到表、專(zhuān)家論證表及專(zhuān)家論證意見(jiàn)，地基驗槽會(huì )議記錄表、會(huì )議紀要和照片等證明原告進(jìn)行了基坑相關(guān)工程建設；與晉城市江銘混凝土有限責任公司的供銷(xiāo)合同有合同雙方的簽字與蓋章證明原告購買(mǎi)了施工原材料。據此，工程總造價(jià)6048041.3元應僅支持有被告圣拓公司和監理單位簽字認可的簽證單及有會(huì )議記錄、合同等其他證據佐證的部分，即包括：1#、2#樓基坑作業(yè)（第一冊簽證單編號006）造價(jià)21557.94元；1#、2#樓基坑作業(yè)（第一冊簽證單編號008）造價(jià)45617.04元、2018年度樁基1#樓（第一冊簽證單編號007）造價(jià)1290453.22元；2018年度樁基2#樓（第一冊簽證單編號007）造價(jià)1386581.37元；1#樓鉆孔注漿（第一冊簽證單編號007）造價(jià)107014.75元；樁底探孔（第一冊簽證單編號007）造價(jià)188005.17元；1#樓加固48#樁孔用C15砼造價(jià)4501.87元。另有水費和電費的收據及發(fā)票等證據證明，故對于生活用水及電費計2383.61元，一審法院予以支持。上述工程造價(jià)費用共計3046114.97元由被告圣拓公司承擔。第二，關(guān)于專(zhuān)家評審論證及設計費、停窩工、機械停滯費、規費和利潤、材料費等費用。關(guān)于專(zhuān)家評審論證及設計費100000元的問(wèn)題，根據《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第六條第二項的規定：當事人對墊資沒(méi)有約定的，按照工程欠款處理。原告主張專(zhuān)家評審論證及設計費是其為被告圣拓公司墊付，且有收據、深基坑專(zhuān)家論證會(huì )議簽到表和專(zhuān)家論證意見(jiàn)等證據加以證明，對該事實(shí)予以認可，因當事人對該墊資沒(méi)有約定，故按照工程欠款處理。關(guān)于停窩工損失費915423.3元和機械停滯費568991元的問(wèn)題，由于原告未提供開(kāi)工令、停工令，無(wú)法得出停窩工和機械停滯具體天數。根據其提供的注漿記錄匯總表、旋挖鉆孔灌注樁開(kāi)挖記錄、工程簽證單等施工證據顯示的其2015年至2018年底大部分時(shí)間處于施工狀態(tài)，但是工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)中顯示鑒定機構計算了2015年至2019年期間的停窩工損失，一年365天扣除法定節假日115天，剩余250天均為窩工，對比這些材料可發(fā)現自相矛盾，工程不可能邊施工邊窩工。且僅有原告所提供的其單方制作的員工工資表證明力不足，故對于該筆費用不予支持。關(guān)于利潤157295.87元和規費36847元的問(wèn)題。首先，被告圣拓公司認為原告作為沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人不能因無(wú)效合同取得利益，應予以扣除，按法律規定僅應收取工程成本，不得從違法工程項目中獲利。但一審法院認為《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二條規定參照合同的約定支付工程價(jià)款，并未剔除利潤，發(fā)包人要求扣除利潤的主張無(wú)法律依據。且工程承包方在施工過(guò)程中，已將勞務(wù)及建筑材料物化到建筑工程，同時(shí)產(chǎn)生了融入建筑工程產(chǎn)品中的利潤，如因合同無(wú)效而不予計算，則利潤被發(fā)包方獲得，其因無(wú)效合同獲得實(shí)際施工人本應得的利益，違背公平合理原則。本案中，原告雖無(wú)施工資質(zhì)，但已對工程進(jìn)行了施工，且沒(méi)有證據顯示工程存在質(zhì)量問(wèn)題，鑒定機構依據雙方簽訂的進(jìn)場(chǎng)協(xié)議中約定的計價(jià)標準計取該部分費用，亦無(wú)不當。所以，基于公平、誠實(shí)信用原則，發(fā)包方應按照合同的約定向實(shí)際施工人支付利潤，但應僅支持有證據證明為原告施工工程所產(chǎn)生的利潤，共計130370.48元。其次，被告圣拓公司主張規費是有資質(zhì)的企業(yè)向國家行政單位繳納的費用，原告作為自然人不存在繳納規費問(wèn)題，應予以扣除。一審法院認為，規費及稅金系行政管理部門(mén)向企業(yè)等法人或其他組織主體收取的法定稅、費，原告作為自然人不是征繳對象，其主張規費應對規費實(shí)際繳納承擔舉證責任，但原告并未提供相應證據予以證明，如果將該費用支付給原告則不符合權利義務(wù)對等原則，也與建設工程施工的交易慣例相悖，故規費應予以扣除。關(guān)于材料費82500元，雖然被告圣拓公司提出異議，認為材料費收據不符合證據形式要件，無(wú)法證明原告確實(shí)購買(mǎi)并用于該工程，但是根據生活常理，建設工程中材料屬于必備品，材料費為必須支出的費用，且有材料費收費單據等直接證據的支持，加之被告也未提供直接證據證明所購材料未用于該工程，應承擔舉證不能的不利后果，據此，該筆費用應由被告圣拓公司承擔。
本院認為：（一）針對焦點(diǎn)一，上訴人趙某主張按照簽證單、鑒定意見(jiàn)計算工程造價(jià)。2018年8月13日，趙某與圣拓公司簽訂進(jìn)場(chǎng)協(xié)議，約定趙某承包景德橋社區回遷樓工程，圣拓公司同意趙某2018年8月13日前進(jìn)場(chǎng)施工，約定了施工范圍，但施工范圍不限于約定范圍，約定雙方按照實(shí)際完成工程量進(jìn)行結算。雖然趙某提供的簽證單均無(wú)建設單位的簽章，但是經(jīng)本院勘查部分簽證工程現在仍存在于施工現場(chǎng)。圣拓公司主張是張玉重做的，宜居公司也未主張自己施工，而趙某主張張玉重是其施工人員，圣拓公司未提供其與張玉重的施工合同及付款憑證，施工距今已經(jīng)五年左右張玉重也未起訴向圣拓公司主張工程款、不合常理，在此情況下，本院認為趙某的主張成立，現場(chǎng)仍然存在的簽證工程圣拓公司認可是張玉重施工的，本院確認為趙某的施工量，且這些項目部大門(mén)、彩板房、地面硬化、配電室、電纜、塔吊基座等簽證工程也是施工所必須的，依據趙某與圣拓公司的進(jìn)場(chǎng)協(xié)議約定，屬于實(shí)際完成的工程量，應當計入工程價(jià)款。該部分簽證工程價(jià)款為949332.32元（102772.66+21758.15+10700.46+41946.44+46108.61+87883.22+6756.64+29629.16+8711.07+23430.75+179018.06+6253.81+384363.29）。（對應簽證為第一冊004+012+第二冊001+002+003+006+007+008+009+010+011+013+017）。
上訴人圣拓公司主張利潤260740.96元應當扣除，一審認為即使趙某與圣拓公司的施工合同因趙某無(wú)施工資質(zhì)而認定無(wú)效，但按照法律規定應當參照合同約定支付工程價(jià)款，而合同并未約定剔除利潤，故圣拓公司要求扣除利潤不符合合同的計價(jià)約定，一審認為不應當扣除利潤符合法律規定。但是鑒定機構出具的工程造價(jià)鑒定匯總表列出了各簽證單的造價(jià)、利潤、規費三項內容，而造價(jià)已包括了利潤、規費內容，一審在已經(jīng)包含利潤的造價(jià)基礎上另行計算利潤，屬于重復計算，本院予以糾正。圣拓公司主張專(zhuān)家評審論證及設計費100000元是趙某因施工需要自行組織召開(kāi)，應由其自行承擔。因該專(zhuān)家論證意見(jiàn)是針對基坑是否需要支護進(jìn)行論證，趙某是在基坑工程的基礎上進(jìn)行下一步施工，基坑作業(yè)不屬于其施工范圍，故與基坑有關(guān)的費用不應由趙某承擔，屬于趙某的墊付款項。趙某提供了由監理、專(zhuān)家組成人員簽字的深基坑專(zhuān)家論證會(huì )議簽到表、專(zhuān)家簽字的專(zhuān)項施工方案論證表及論證意見(jiàn)及加蓋中冶巖土公司印章的10萬(wàn)元收款收據，圣拓公司雖對數額及是否實(shí)際發(fā)生有異議，但是未提供反駁證據，故對趙某墊付該10萬(wàn)元的事實(shí)予以確認，應由圣拓公司承擔，原審將此款計入工程款正確，予以維持。圣拓公司主張材料費82500元及生活用水、電費2383.61元應從工程款中扣除，因鑒定造價(jià)中包括了材料費和水電費，趙某主張該部分費用屬于開(kāi)工前的三通一平費用，而本院在一審基礎上另外認定了水管、電纜等屬于三通一平的簽證工程，故再計算該材料費、水電費屬于重復計算，一審認定不當，本院予以糾正，不應計入工程款。圣拓公司主張樁底探孔造價(jià)偏高，但是未提供充分證據推翻鑒定意見(jiàn)，故其要求扣減的主張不成立。
故確認工程價(jià)款為4093063.68元（3046114.97-2383.61+949332.32+100000）。但因趙某沒(méi)有施工資質(zhì)，進(jìn)場(chǎng)協(xié)議屬于無(wú)效合同，趙某依據無(wú)效合同中有關(guān)進(jìn)度款支付條款的約定，主張工程款利息從2019年1月1日起算，依據不足。鑒于工程交付時(shí)間、提交竣工結算文件時(shí)間不明，原審從起訴之日2019年8月31日起算利息，符合法律規定，予以維持。
（二）針對焦點(diǎn)二，趙某主張窩工損失費91萬(wàn)余元、機械停滯費56萬(wàn)余元，但是提供的證據為單方制作的費用明細表，停窩工時(shí)間均為其單方主張，甲方圣拓公司不予認可，且沒(méi)有甲方的停工令等證據佐證停工的必要性、停工時(shí)間等重要事實(shí)，故對其該主張不予支持。
（三）針對焦點(diǎn)三，上訴人景德橋居委會(huì )主張其不應當承擔涉案工程款的付款責任，本院認為1、趙某與圣拓公司簽訂進(jìn)場(chǎng)協(xié)議進(jìn)行施工，合同發(fā)包方為圣拓公司，趙某為承包方，根據合同的相對性原則，施工合同僅僅約束圣拓公司與趙某；2、在施工協(xié)議履行過(guò)程形成的施工資料中未有景德橋居委會(huì )在建設單位處簽章，無(wú)法證明景德橋居委會(huì )參與施工合同的履行，無(wú)證據證明景德橋居委會(huì )有關(guān)人員參與工程會(huì )議是以建設方的身份參與；3、景德橋居委會(huì )與圣拓公司簽訂的委托代建協(xié)議約定了雙方之間有關(guān)回遷樓修建的權利義務(wù)關(guān)系，但同樣基于合同相對性原則，僅對該兩方發(fā)生效力。且從委托代建協(xié)議中代建方的權利義務(wù)來(lái)看，約定代建方享有工程建設資金的自主使用權、管理權，明確代建方負責勘探、設計、施工建設的責任，由此約定看出，代建方負有獨立的建設權，并沒(méi)有接受授權進(jìn)而以委托人名義從事法律行為的內容?；谝陨显?，趙某突破合同相對性向景德橋居委會(huì )主張工程款，法律依據不足。故景德橋居委會(huì )的該上訴主張成立。上訴人趙某主張宜居公司使用了涉案工程，構成不當得利，應當對涉案工程款承擔付款責任。成立不當得利之債的四大法律構成要件為：一方取得財產(chǎn)利益；一方受到損失；取得利益與所受損失之間具有因果關(guān)系；沒(méi)有法律上的根據。而本案中，宜居公司取得土地簽訂有國有建設用地使用權出讓合同，從政府部門(mén)取得，與趙某無(wú)關(guān)；宜居公司接收土地上雖有趙某施工的工程，但即使宜居公司因此獲益也是與原土地權利人景德橋居委會(huì )有關(guān)，與趙某無(wú)關(guān)；宜居公司接受土地也未給趙某造成損失。故不符合取得利益與所受損失之間具有因果關(guān)系的構成要件，故其主張缺乏法律依據，不予支持。
綜上，上訴人趙某、圣拓公司、景德橋居委會(huì )的部分上訴理由成立。故依據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第三項之規定，判決如下：
一、維持山西省晉城市城區人民法院（2019）晉0502民初3007號民事判決第二項；
二、變更山西省晉城市城區人民法院（2019）晉0502民初3007號民事判決第一項為：晉城市圣拓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于本判決生效之日起十五日之內支付趙某工程款本金共計4093063.68元以及逾期利息（以本金為基數，按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報價(jià)利率從2019年8月31日起計算利息至上述款項全部付清之日止）。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
一審案件受理費55374.27元，由上訴人趙某負擔15124.27元，上訴人晉城市圣拓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司負擔40250元；鑒定費120640.74元，由上訴人趙某負擔30640.74元，上訴人晉城市圣拓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司負擔90000元。二審案件受理費38120元，由晉城市圣拓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司負擔18455元（已預交9807元），趙某負擔19665元（已預交28313元），晉城市城區西街辦事處景德橋社區居民委員會(huì )預交33671元，予以退還。案件受理費應當在本判決生效后七日內交納，拒不交納的人民法院將強制執行。
本判決為終審判決。
審判長(cháng)??程浩
審判員??韋薇
審判員??郭紅潔
法官助理??毋燁
書(shū)記員??郭彧
?
2021-06-30
（本文來(lái)自于網(wǎng)絡(luò )，本網(wǎng)轉載出于學(xué)習之目的，相關(guān)人員如有異議可以短信聯(lián)系我們刪除）
